因甲方拖欠工程款而停工，除了欠款，乙方還可以向甲方索要這些費用……

被甲方拖欠工程進度款是施工企業最常見也是最鬧心的情況之一，一旦進度款被拖欠，施工方也無力支付相關勞務費、裝置費、工資等費用，不得不被迫停工，而在停工期間，還會遭受持續不斷的損失。

大多數施工企業都知道，停工後可以依法向甲方主張被拖欠的工程款，但是否可以同時主張停工損失，甚至是主張預期可得利益，許多施工企業都只是一知半解，今天，建永工程款解決中心就這個問題深入探討一下。

停工前的準備工作

因工程款進度款被拖欠，施工企業是可以停工的，但切忌貿然停工，一定要做好停工前的相關工作。

首先是確認已完成的工程量，並對已完工工程進行保護，比如防鏽、防護、加固等，對各種材料進行整理、安放，同時還要進行安檢，以保證停工後不會發生意外與額外損失。

同時，

在停工前一定要先收集保留對己方有利的證據，以確保在後續的合同糾紛中佔據主動。

首先是向甲方發函，在函件中寫明停工原因及各類事項，明確甲方才是責任方。同時要妥善保留合同、補充協議、已收付款單據、發票、施工進度證明等證據。

停工後可以主張的費用

一般來說，因工程進度款被拖欠而停工，施工企業除了可以要求甲方支付被拖欠的工程款及利息之外，還可以向甲方主張以下幾類款項：

停工離場產生的費用

包括工人撤場的路費及旅途餐費、施工現場的週轉材料轉移費、施工機械轉移費等。也包括工程撤場時現場管理人員的工資費用及行政辦公費用等。

停工損失費

停工損失主要指的是人工窩工、機械停置費用，其他還包括承包方根據約定已定購的材料裝置費用、臨時設施費、工程保險費、管理費、看場費等。

預期可得利益

所謂的預期可得利益，就是指原本應當得到的利益，卻因為停工而喪失了。這部分利益屬於間接利益，但只要是因為甲方拖欠工程款導致停工發生的，施工企業都有權提出主張並得到法院的支援。

停工後如何催款

那麼，停工後這些款項該如何催收呢？

最簡單的當然是直接找甲方進行協商，但這種方式回款希望也是最小的。

因為欠款行為既然已經發生，一般要不就是甲方確實沒錢，要不就是甲方不想付錢，協商能起到的作用往往比較有限。

此外還可以委託第三方催債公司，或者直接將債權轉移給第三人。

追債公司的手段會更多，但未必合法，因此可能擔上一些法律風險。而要想把債權轉移，能不能找到願意接手的第三方也屬於未知。

最有效的的方式還是走法律途徑。

由於建設工程相關法律的複雜性，最好是聯絡專業律師向法院提起訴訟，在訴訟的過程中，也可以讓法官作為中間人主持調解，即便無法調解成功，也可以拿到判決書，然後申請強制執行。

結語

在實踐中，停工的情況是非常複雜的，有的只是短暫的停工，預期問題可以很快解決，復工日期可能會很近，施工企業及工人可選擇在施工現場待命，也有的雙方爭議巨大，很難協商一致，復工之日遙遙無期，施工企業就只能離場。具體如何處理，還是要看工程的實際情況。

但不論是什麼情況，施工企業都應把握一個原則：

在確認停工責任在甲方的情況下，儘可能多收集、保留證據，然後再走拿起法律的武器，維護自己的權益。整個過程一定要保證“合法”，切勿衝動過激，否則就算能拿到欠款，自己也會因此擔責蒙受損失。